{"id":5394,"date":"2026-08-25T15:03:44","date_gmt":"2026-08-25T12:03:44","guid":{"rendered":"https:\/\/emersonten.com\/condiciones-de-entrega\/"},"modified":"2026-10-06T11:08:54","modified_gmt":"2026-10-06T08:08:54","slug":"condiciones-de-entrega","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/emersonten.com\/es\/condiciones-de-entrega\/","title":{"rendered":"Condiciones de entrega"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n
\n
\n
\n \n<\/div>\n
\n \t\t\t

Condiciones de entrega<\/h1>\n\t\t\n<\/div>\n\n<\/div>\n\n<\/div>\n\n<\/div>\n
\n \t\t\t

Modificadas y aprobadas el 10 de junio de 2020 por la asamblea general de la Asociaci\u00f3n de la Industria Estonia de la Imprenta y el Embalaje 
CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA DE LA ASOCIACI\u00d3N DE LA INDUSTRIA ESTONIA DE LA IMPRENTA Y EL EMBALAJE  (AEPPI) <\/strong>
<\/p>\n\t\t

\n \t\t\t

1. Definiciones<\/h2>\n\t\t\t\t\t

\u00abCondiciones de entrega\u00bb <\/strong>son las condiciones que regulan el trabajo de los miembros de la Asociaci\u00f3n de la Industria Estonia  de la Imprenta y el Embalaje, las condiciones de venta de sus productos y servicios y los derechos y  obligaciones de las partes en el curso de este proceso. 
\u00abContratista\u00bb <\/strong>es el miembro de la AEPPI. 
\u00abCliente\u00bb <\/strong>es la persona f\u00edsica o jur\u00eddica que encarga trabajos, productos y servicios a los  miembros de la AEPPI. 
\u00abParte\u00bb <\/strong>o \u00abPartes\u00bb <\/strong>es el Contratista o el Cliente individualmente, o el Contratista y el Cliente  conjuntamente. 
\u00abTrabajo o Trabajos\u00bb <\/strong>son los trabajos, productos y servicios encargados por el Cliente al  Contratista. 
\u00abOferta\u00bb <\/strong>es una oferta en el sentido de la Ley de Derecho de Obligaciones. Una oferta es una propuesta de  celebrar un contrato formulada de manera suficientemente definida y que indica la intenci\u00f3n del  oferente de quedar jur\u00eddicamente obligado por el contrato que se vaya a celebrar si la propuesta es aceptada.
\u00abPedido\u00bb <\/strong>es una aceptaci\u00f3n en el sentido de la Ley de Derecho de Obligaciones. La aceptaci\u00f3n es  el consentimiento para celebrar un contrato manifestado mediante una declaraci\u00f3n de voluntad directa o mediante un acto. 

Salvo que el contrato celebrado entre el Cliente y el Contratista disponga otra cosa, el  Cliente y el Contratista se regir\u00e1n por los t\u00e9rminos y condiciones de las Condiciones de entrega. En caso  de contradicci\u00f3n entre las Condiciones de entrega y cualquier acuerdo especial, prevalecer\u00e1n las disposiciones del acuerdo  especial. Todo acuerdo por el que las Partes se aparten de lo dispuesto en las  Condiciones de entrega se celebrar\u00e1 por escrito o en un formato que pueda reproducirse por escrito. El  incumplimiento de este requisito formal har\u00e1 que el acuerdo correspondiente sea nulo y sin efecto. <\/p>\n\t\t\t\t\t

2. Oferta y precio<\/h2>\n\t\t\t\t\t

2.1.<\/strong> La Oferta se formular\u00e1 en un formato que pueda reproducirse por escrito. La Oferta ser\u00e1 v\u00e1lida durante  30 d\u00edas desde el d\u00eda en que se formul\u00f3, salvo que en la oferta se especifique otra cosa. 

2.2. <\/strong>Una respuesta a la Oferta que contenga adiciones, restricciones o propuestas no ser\u00e1 vinculante para el  Contratista; dicha respuesta se considerar\u00e1 una contraoferta formulada por el Cliente. 

2.3. <\/strong>La aceptaci\u00f3n de la Oferta, es decir, el Pedido, ser\u00e1 enviada por el Cliente al Contratista en un  formato que pueda reproducirse por escrito. 

2.4.<\/strong> Si se encargan maquetas o muestras al Contratista, el Cliente est\u00e1 obligado a reembolsar al  Contratista los gastos en que haya incurrido por este motivo (conforme al presupuesto estimado  de los trabajos), incluso si el Cliente cancela el Pedido. 

2.5.<\/strong> El contenido de la Oferta es confidencial y las Partes no tienen derecho a utilizarlo en su propio beneficio para otros fines ni a revelarlo a terceros. 

2.6. <\/strong>Las propuestas, dibujos, maquetas u otros materiales preparatorios que acompa\u00f1en a la Oferta ser\u00e1n  propiedad de la Parte y la otra Parte no tiene derecho a utilizarlos en su propio beneficio  para otros fines ni a revelarlos a terceros (salvo que sea necesario recurrir a un subcontratista para la  ejecuci\u00f3n de los Trabajos). 

2.7.<\/strong> Una vez aceptada la Oferta, se considera que el contrato entre las Partes ha quedado  celebrado. En cuanto a los t\u00e9rminos y condiciones no contenidos en la Oferta, las Partes se regir\u00e1n  por las presentes Condiciones de entrega, salvo acuerdo en contrario. 

2.8. <\/strong>La Oferta contendr\u00e1 el precio y las condiciones de pago. La Oferta especificar\u00e1 si el precio  incluye o excluye el IVA. La Oferta establecer\u00e1 el plazo de ejecuci\u00f3n de los Trabajos, as\u00ed como  las condiciones de entrega y de almacenamiento.

2.9.<\/strong> El Contratista tiene derecho a aumentar el precio acordado para cubrir gastos adicionales justificados si  se ha notificado puntualmente al Cliente y este no ha objetado de inmediato dichos gastos  adicionales. 

2.10. <\/strong>Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el Cliente organizar\u00e1 el transporte de los Trabajos y  cubrir\u00e1 los gastos de transporte y de almacenamiento.<\/p>\n\t\t\t\t\t

3. Ejecuci\u00f3n, entrega y recepci\u00f3n de los Trabajos<\/h2>\n\t\t\t\t\t

3.1<\/strong>. En cuanto a la ejecuci\u00f3n de los Trabajos, las Partes se regir\u00e1n por las disposiciones pertinentes de  la Ley de Derecho de Obligaciones. 

3.2.<\/strong> El Cliente est\u00e1 obligado a recibir los Trabajos en el momento y el lugar acordados. Si el Cliente incumple la  citada obligaci\u00f3n, el Contratista tiene derecho a solicitar el reembolso de los gastos correspondientes. Si el  Cliente no recibe los Trabajos transcurridos m\u00e1s de 90 d\u00edas naturales desde el vencimiento del plazo acordado,  el Contratista tiene derecho a disponer de los Trabajos y exigir al Cliente una indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os  sufridos. 

3.3. <\/strong>Los Trabajos se entregar\u00e1n y recibir\u00e1n (salvo en el caso previsto en la cl\u00e1usula 3.2) mediante  la firma por las Partes del acta de recepci\u00f3n o del documento de acompa\u00f1amiento. Los Trabajos se  considerar\u00e1n entregados al Cliente incluso si el Cliente no los ha recibido o no ha  firmado el acta de recepci\u00f3n\/los documentos de acompa\u00f1amiento y han transcurrido 5 d\u00edas desde el plazo  acordado para la recepci\u00f3n de los Trabajos. <\/p>\n\t\t\t\t\t

4. Responsabilidad de las Partes. Reclamaciones<\/h2>\n\t\t\t\t\t

4.1. <\/strong>Las Partes responder\u00e1n de los da\u00f1os directos documentados que se causen mutuamente por el  cumplimiento defectuoso del Contrato. Las Partes no responder\u00e1n de los da\u00f1os indirectos que se causen mutuamente  (p. ej., lucro cesante, interrupci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica, etc.). 

4.2.<\/strong> Las Partes se dirigir\u00e1n sus reclamaciones por escrito, envi\u00e1ndolas a la direcci\u00f3n  indicada en el contrato o, si en el contrato no se indica ninguna direcci\u00f3n, a la direcci\u00f3n que figure en el  registro. La reclamaci\u00f3n tambi\u00e9n puede enviarse por correo electr\u00f3nico a la direcci\u00f3n de email indicada en el contrato. En caso  de litigio, quien formule la reclamaci\u00f3n deber\u00e1 acreditar su presentaci\u00f3n. Las reclamaciones  relativas a la calidad de los Trabajos las presentar\u00e1 el Cliente a m\u00e1s tardar en el plazo de 7 siete d\u00edas desde la  recepci\u00f3n de los Trabajos o desde que estos se consideren recibidos conforme a la cl\u00e1usula 3.3 de las presentes condiciones. 

4.3.<\/strong> Los Trabajos que no se ajusten a los t\u00e9rminos y condiciones del contrato ser\u00e1n devueltos por el  Cliente al Contratista de com\u00fan acuerdo entre las Partes o a solicitud del Contratista en el plazo de 14  d\u00edas desde la recepci\u00f3n de los Trabajos. Los Trabajos que deban devolverse se entregar\u00e1n al Contratista en virtud  de un documento (en adelante, \u00abActa de devoluci\u00f3n\u00bb) en el que se especificar\u00e1 el motivo de la devoluci\u00f3n y que ser\u00e1  firmado por las Partes. La firma del Acta de devoluci\u00f3n no se considerar\u00e1 un reconocimiento por parte del  Contratista de los defectos de los Trabajos. Si el Contratista no est\u00e1 de acuerdo con la  reclamaci\u00f3n del Cliente, lo notificar\u00e1 al Cliente en el plazo de tres d\u00edas desde la firma del Acta de  devoluci\u00f3n. En tal caso, las Partes acordar\u00e1n la forma de resolver el litigio conforme a la cl\u00e1usula  4.5. 
4.4.<\/strong> El Contratista no ser\u00e1 responsable de la falta de conformidad de los Trabajos con los t\u00e9rminos y  condiciones contractuales si dicha falta de conformidad se debe a materiales defectuosos enviados por el Cliente o a indicaciones poco claras dadas  por este. Las desviaciones menores respecto del resultado de los Trabajos acordado por las Partes no dar\u00e1n al  Cliente derecho a desistir del Contrato ni a resolverlo. 

4.5<\/strong> Si existe una discrepancia entre las Partes en relaci\u00f3n con la tecnolog\u00eda de impresi\u00f3n o la calidad de una  publicaci\u00f3n, cualquiera de las Partes tiene derecho a dirigirse a la Asociaci\u00f3n de la Industria Estonia de la Imprenta y el  Embalaje para que una comisi\u00f3n de expertos realice un peritaje independiente. La comisi\u00f3n se  convocar\u00e1 y el peritaje se realizar\u00e1 conforme a las normas de funcionamiento de la  comisi\u00f3n de expertos de la Asociaci\u00f3n de la Industria Estonia de la Imprenta y el Embalaje. Las Partes han  acordado que los resultados del peritaje ser\u00e1n vinculantes y que se regir\u00e1n por  ellos en la resoluci\u00f3n de cualquier litigio jur\u00eddico.<\/p>\n\t\t\t\t\t

5. Fuerza mayor<\/h2>\n\t\t\t\t\t

5.1. <\/strong>El incumplimiento por una Parte de las obligaciones asumidas en virtud de las presentes condiciones ser\u00e1 excusable si el incumplimiento  se ha producido por razones de fuerza mayor<\/em>. Fuerza mayor <\/em>se refiere a un acontecimiento ajeno al control de la  Parte cuando no cab\u00eda esperar razonablemente que la Parte lo tuviera en cuenta en el momento de la celebraci\u00f3n del contrato ni que lo impidiera o superara este acontecimiento adverso o sus consecuencias. Las Partes  entienden que la fuerza mayor <\/em>incluye las huelgas, las paradas de trabajo, los incendios y otros impedimentos. 

5.2. <\/strong>La Parte cuya actividad se vea obstaculizada por un caso de fuerza mayor <\/em>est\u00e1 obligada a notificarlo a la otra Parte  por escrito a la mayor brevedad.<\/p>\n\t\t\t\t\t

6. Retrasos en el cumplimiento del Contrato, discrepancias en la tirada acordada<\/h2>\n\t\t\t\t\t

6.1.<\/strong> Si el Contratista no puede cumplir el plazo estipulado en el contrato por escasez de  mano de obra o de materias primas, aver\u00eda de la maquinaria o cualquier otro impedimento similar que no pudiera  prever en el momento de la celebraci\u00f3n del contrato, el Contratista lo notificar\u00e1 inmediatamente al Cliente.  En este caso, el Cliente tiene derecho a desistir del contrato en el plazo de 5 d\u00edas laborables desde  la recepci\u00f3n de la notificaci\u00f3n correspondiente. Si el Cliente no desiste del contrato, las Partes  acordar\u00e1n un nuevo plazo o el plazo del Contrato se prorrogar\u00e1 autom\u00e1ticamente por el per\u00edodo durante  el cual existi\u00f3 el impedimento. 

6.2.<\/strong> Si el impedimento indicado en la cl\u00e1usula 6.1 hace que el cumplimiento del contrato resulte excesivamente  gravoso o costoso para el Contratista, el Contratista tiene derecho a desistir del contrato.  El Contratista notificar\u00e1 al Cliente su desistimiento del contrato en la forma estipulada en  la cl\u00e1usula 4.2 de las Condiciones de entrega. En tal caso, el Cliente no tendr\u00e1 derecho a exigir  una indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os sufridos, y el Contratista se compromete a devolver al Cliente todos los  materiales que se le hayan entregado para la ejecuci\u00f3n de los Trabajos. Si esto no es posible, el  Contratista reembolsar\u00e1 al Cliente el coste de los materiales. 

6.3. <\/strong>Si el Trabajo es una publicaci\u00f3n, la tirada real podr\u00e1 diferir de la tirada acordada inicialmente en hasta  un 2 %. El pago de la diferencia entre la tirada real y la tirada acordada se efectuar\u00e1  conforme a las condiciones especificadas en la Oferta. La falta de conformidad de algunos ejemplares aislados no  har\u00e1 que se considere no conforme la totalidad de la tirada.<\/p>\n\t\t\t\t\t

7. condiciones de pago<\/h2>\n\t\t\t\t\t

7.1.<\/strong> Las Partes acordar\u00e1n el precio de los Trabajos en la Oferta. Salvo que se especifique otra cosa en la  Oferta, el Contratista presentar\u00e1 al Cliente, junto con el acta de recepci\u00f3n de los Trabajos, una  factura en la que se especifique el plazo de pago acordado o, en ausencia de acuerdo, con el plazo  de pago determinado por el Contratista. 

7.2. <\/strong>El Cliente pagar\u00e1 los Trabajos en la forma y en las condiciones acordadas por las Partes. Si el Contratista solicita al Cliente que pague el precio total o parcialmente como pago anticipado, ello se  especificar\u00e1 en la Oferta. Si las condiciones de pago no se especifican en la Oferta, se acordar\u00e1n  por separado. Salvo que se especifique otra cosa en la Oferta, el Contratista tiene derecho a exigir, en  caso de retraso en el pago, un inter\u00e9s de demora del 0,25 % diario por cada d\u00eda natural de retraso. Si un pago  se retrasa m\u00e1s de 15 d\u00edas naturales, el Contratista tiene derecho a exigir y el Cliente est\u00e1  obligado a pagar el inter\u00e9s de demora a raz\u00f3n del 0,5 % del importe vencido por cada d\u00eda natural de retraso.  Toda deuda se liquidar\u00e1 en el siguiente orden: primero las multas y los gastos, despu\u00e9s el inter\u00e9s de demora y  por \u00faltimo la deuda principal. 

7.3.<\/strong> Si las Partes han acordado un pago anticipado o pagos fraccionados, la propiedad de los Trabajos  permanecer\u00e1 en manos del Contratista hasta que los Trabajos se hayan pagado \u00edntegramente. Para garantizar el pago, el  Contratista tendr\u00e1 un derecho de prenda sobre los bienes muebles del Cliente (maquetas, materiales) que est\u00e9n en  posesi\u00f3n del Contratista. 

7.4. <\/strong>Si el Cliente se retrasa en el pago de la factura m\u00e1s de 30 d\u00edas, el Contratista tiene derecho  a ceder a terceros el cr\u00e9dito frente al Cliente. El Cliente est\u00e1 obligado a cubrir todos los gastos  relacionados con el cobro de la deuda. 

7.5. <\/strong>El cumplimiento de las obligaciones del Cliente se garantizar\u00e1 con la totalidad del patrimonio del Cliente,  incluidos los bienes que puedan surgir en el futuro. <\/p>\n\t\t\t\t\t

8. Propiedad y derechos de autor<\/h2>\n\t\t\t\t\t

8.1.<\/strong> Los equipos de trabajo, programas inform\u00e1ticos, planchas de impresi\u00f3n, etc. adquiridos por el Contratista para  ejecutar los Trabajos y obtener resultados intermedios ser\u00e1n propiedad del Contratista y su  propiedad no se transmitir\u00e1 al Cliente con la entrega de los Trabajos.

8.2.<\/strong> El riesgo de p\u00e9rdida fortuita de los Trabajos y la responsabilidad por producto se transmitir\u00e1n al Cliente  con la entrega de los Trabajos. El momento de la entrega ser\u00e1 el momento en que el Cliente o cualquier persona  autorizada por el Cliente reciba o debiera haber recibido los trabajos conforme al contrato.  La propiedad de los Trabajos se transmitir\u00e1 al Contratista cuando el Cliente haya pagado \u00edntegramente el precio acordado  (incluidos los posibles intereses de demora y gastos de almacenamiento), salvo que las Partes  hayan acordado otra cosa. 

8.3.<\/strong> El Cliente ser\u00e1 responsable de asegurarse de que, por su parte, no se vulneren los derechos de terceros  en relaci\u00f3n con la ejecuci\u00f3n de los Trabajos. 

8.4.<\/strong> Los materiales entregados al Contratista por el Cliente para la ejecuci\u00f3n de los Trabajos ser\u00e1n  propiedad del Cliente. Los materiales que el Contratista no haya utilizado directamente para la ejecuci\u00f3n  de los Trabajos ser\u00e1n devueltos por el Contratista al Cliente despu\u00e9s de la entrega de los Trabajos  (salvo en el caso previsto en la cl\u00e1usula 7.3 de las presentes condiciones). Si el Cliente desea que el Contratista asegure dichos  materiales, el Contratista se compromete a hacerlo siempre que el Cliente cubra los gastos del seguro. <\/p>\n\t\t\t\t\t

9. Otras disposiciones<\/h2>\n\t\t\t\t\t

9.1<\/strong>. Si la legislaci\u00f3n de la Rep\u00fablica de Estonia prescribe la entrega obligatoria de ejemplares \u00fanicos de  determinadas publicaciones (en adelante, \u00abEjemplares de dep\u00f3sito\u00bb) a bibliotecas u otras instituciones similares, el  Contratista producir\u00e1 los Ejemplares de dep\u00f3sito a cargo del Cliente adem\u00e1s de la tirada  especificada en el contrato y los enviar\u00e1 a cargo del Cliente a la instituci\u00f3n correspondiente. El  precio de producci\u00f3n de los Ejemplares de dep\u00f3sito se especifica en la Oferta del Contratista. 

9.2.<\/strong> Ser\u00e1 obligaci\u00f3n del Cliente ceder a las instituciones correspondientes el material inicial (archivo de impresi\u00f3n) de  los Trabajos terminados seg\u00fan lo prescrito por la legislaci\u00f3n de la Rep\u00fablica de Estonia, salvo que las Partes  hayan acordado otra cosa. 

9.3<\/strong> Se intentar\u00e1 resolver los litigios relativos a las condiciones de entrega por v\u00eda de negociaci\u00f3n. Si las  negociaciones no son concluyentes, el litigio se resolver\u00e1 en el tribunal de primera instancia del distrito del Contratista. 

9.4<\/strong> El derecho estonio se aplica a todas las condiciones de entrega y las Partes se regir\u00e1n por la legislaci\u00f3n vigente en  todas las cuestiones no reguladas por las condiciones de entrega.<\/p>\n\t\t\n<\/div>\n\n<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Condiciones de entrega Modificadas y aprobadas el 10 de junio de 2020 por la asamblea general de la Asociaci\u00f3n de la Industria Estonia de la Imprenta y el Embalaje CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA DE LA ASOCIACI\u00d3N DE LA INDUSTRIA ESTONIA DE LA IMPRENTA Y EL EMBALAJE  (AEPPI)  1. Definiciones \u00abCondiciones de entrega\u00bb son las condiciones que regulan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-5394","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nCondiciones de entrega - Emerson10 POS factory<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Condiciones generales de entrega aplicables a los pedidos de Emerson TEN, conformes al est\u00e1ndar de la Asociaci\u00f3n de la Industria Estonia de la Imprenta y el Embalaje. Lee las condiciones.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Condiciones de entrega - Emerson10 POS factory\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Condiciones generales de entrega aplicables a los pedidos de Emerson TEN, conformes al est\u00e1ndar de la Asociaci\u00f3n de la Industria Estonia de la Imprenta y el Embalaje. Lee las condiciones.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/emersonten.com\/es\/condiciones-de-entrega\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Emerson10 POS factory\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-10-06T08:08:54+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"14 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/condiciones-de-entrega\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/condiciones-de-entrega\\\/\",\"name\":\"Condiciones de entrega - Emerson10 POS factory\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-08-25T12:03:44+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-06T08:08:54+00:00\",\"description\":\"Condiciones generales de entrega aplicables a los pedidos de Emerson TEN, conformes al est\u00e1ndar de la Asociaci\u00f3n de la Industria Estonia de la Imprenta y el Embalaje. Lee las condiciones.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/condiciones-de-entrega\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/condiciones-de-entrega\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/condiciones-de-entrega\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/expositores-plv-y-campanas-plv-en-europa\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Condiciones de entrega\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/\",\"name\":\"EmersonTEN POS Factory\",\"description\":\"POS displays and campaigns engineered in Estonia\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/#organization\",\"name\":\"EmersonTEN POS Factory\",\"url\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/Emerson-Ten_logo.avif\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/Emerson-Ten_logo.avif\",\"width\":708,\"height\":216,\"caption\":\"EmersonTEN POS Factory\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/emersonten.com\\\/es\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Condiciones de entrega - Emerson10 POS factory","description":"Condiciones generales de entrega aplicables a los pedidos de Emerson TEN, conformes al est\u00e1ndar de la Asociaci\u00f3n de la Industria Estonia de la Imprenta y el Embalaje. Lee las condiciones.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Condiciones de entrega - Emerson10 POS factory","og_description":"Condiciones generales de entrega aplicables a los pedidos de Emerson TEN, conformes al est\u00e1ndar de la Asociaci\u00f3n de la Industria Estonia de la Imprenta y el Embalaje. Lee las condiciones.","og_url":"https:\/\/emersonten.com\/es\/condiciones-de-entrega\/","og_site_name":"Emerson10 POS factory","article_modified_time":"2026-10-06T08:08:54+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"14 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/emersonten.com\/es\/condiciones-de-entrega\/","url":"https:\/\/emersonten.com\/es\/condiciones-de-entrega\/","name":"Condiciones de entrega - Emerson10 POS factory","isPartOf":{"@id":"https:\/\/emersonten.com\/es\/#website"},"datePublished":"2026-08-25T12:03:44+00:00","dateModified":"2026-10-06T08:08:54+00:00","description":"Condiciones generales de entrega aplicables a los pedidos de Emerson TEN, conformes al est\u00e1ndar de la Asociaci\u00f3n de la Industria Estonia de la Imprenta y el Embalaje. Lee las condiciones.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/emersonten.com\/es\/condiciones-de-entrega\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/emersonten.com\/es\/condiciones-de-entrega\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/emersonten.com\/es\/condiciones-de-entrega\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/emersonten.com\/es\/expositores-plv-y-campanas-plv-en-europa\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Condiciones de entrega"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/emersonten.com\/es\/#website","url":"https:\/\/emersonten.com\/es\/","name":"EmersonTEN POS Factory","description":"POS displays and campaigns engineered in Estonia","publisher":{"@id":"https:\/\/emersonten.com\/es\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/emersonten.com\/es\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/emersonten.com\/es\/#organization","name":"EmersonTEN POS Factory","url":"https:\/\/emersonten.com\/es\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/emersonten.com\/es\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/emersonten.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Emerson-Ten_logo.avif","contentUrl":"https:\/\/emersonten.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Emerson-Ten_logo.avif","width":708,"height":216,"caption":"EmersonTEN POS Factory"},"image":{"@id":"https:\/\/emersonten.com\/es\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/emersonten.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5394","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/emersonten.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/emersonten.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/emersonten.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/emersonten.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5394"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/emersonten.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5394\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5395,"href":"https:\/\/emersonten.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5394\/revisions\/5395"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/emersonten.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5394"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}